中央空调维护合同简单-中央空调维修协议书范本

亮化工程施工承包合同范本（通用5篇）

　在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道合同的格式吗？以下是我为大家整理的亮化工程施工承包合同范本（通用5篇），希望能够帮助到大家。

亮化工程施工承包合同1

　建设单位：__________________（以下简称甲方）

　施工单位：__________________（以下简称乙方）

　甲方因建设需要，现将安居乐园屋顶广告位工程委托给乙方施工，为确保工程质量和明确双方的责、权、利，参照中华人民共和国《经济合同法》，经友好协商，特立以下合同条款，以资双方共同信守遵行。

　第一条：工程概况和内容

　1、工程名称：____________________________________

　2、施工地点：____________________________________

　3、承包内容：____________________________________

　按甲方提供的图纸完成屋顶广告位的所有工程内容：

　第二条：工程造价

　1、本工程甲方以包工包辅料的方式承包第一条中的工程内容给乙方，工程造价为_________元/m2，总计654m2总造价为_________元，大写_________。

　2、如实际工程量发生变化或增加工程项目，经甲乙双方现场确认工程量以及承包单价再作另行调整。

　3、工程总造价按以上两项合计计算。

　第三条：付款方式

　无预付款

　第四条：工期

　本工程开工日期为_________年_________月_________日，总工期_________天。逾期完工，每延迟一天罚工程总额1%的罚金。

　第五条：质量要求和验收标准

　工程施工以甲方提供的图纸为准，严格按照国家规定的施工规范和验收标准进行施工和验收。

　第六条：甲方责任与义务

　1、甲方提供施工场地，确定定位标准，配合现场施工；

　2、提供乙方施工的水源、电源；乙方按表计量付费。

　3、按期予以付款。

　第七条：乙方的责任与义务

　1、乙方按时进场，提前提供主材计划给甲方，严格控制工程进度，不得拖延工期。

　2、确保工程质量，安全生产发现问题及时向甲方汇报。

　3、乙方必须服从甲方质监人员的现场指导和质量监督。

　4、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。

　第八条：安全约定

　在合同单价中已包含高空作业特殊风险费。乙方在施工过程中发生任何安全事故，甲方不承担责任。

　第九条：违约责任

　合同签订后任何一方未经另一方认可而单方面终止合同者，按《合同法》的条款执行。

　第十条：其它事项

　1、未尽事宜，双方协商解决。

　2、本协议壹式肆份，自签订日起生效，待工程款全部结清自行废除。

　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　_________年____月____日_________年____月____日

亮化工程施工承包合同2

　甲方：_________________乙方：_________________

　甲方就其高速辖区内高杆维修业务、委托乙方进行维修，达成如下合同条款：_________________

　一、维修项目、数量、单价、总金额

　二、产品质量要求：_________________保质期壹年。因素量问题造成灯具不亮、损坏等，24小时到场更换。人为和自然灾害造成损坏的，不在乙方保修围内。

　三、维修施工地点：_________________甲方高速公路古辣收费、六景收费费站、伶俐收费站、五合收费站、三岸收费站、二塘收费站。

　四、完工时间：_________________签定合同后十五个工作日内完工。

　五、付款方式：_________________验收合格并收到乙方开具发票后，7个工作日内转入乙方账户。六、开票方式：_________________先开发票后转账。

　七、合同施工过程中，如发生施工安全事故造成人员，财产损失的，由乙方承担赔偿等法律责任：_________________如乙方使用不合格灯具，使用过程中造成人员，财产损失的，由乙方承担赔偿法律责任。

　八、如乙方每延迟完工1日，须向甲方支付违约金1000元，违约最高不超过合同总价的20%如甲方每延迟付款1日须向乙方支付违约金1000元，违约最高不超过合同总价的20%。

　九、解决合同纠纷的方式：_________________以上合同条款经甲乙协商同意，必须共同遵守执行。如有纠纷，双方应先共同商决，协商不成的，任何一方可向合同签订法院起诉。

　十、本合同一式四份，甲乙双方代表代签字加盖公章后生效。

　甲方：_________________乙方：_________________

　单位名称：_________________(章)单位名称：_________________(章)

　单位地址：_________________单位地址：_________________

　法定代表人或其代表：_________________法定代表人或其代表：_________________

　合同签订日期;____________合同签订日期：_________________

　开户行：_________________开户行：_________________

　账号：_________________

亮化工程施工承包合同3

　甲方：_________________乙方：_________________

　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就中央空调维保事宜达成一致，同意签订本合同按双方的约定履行。

　一、合同标准乙方受甲方委托，为其在用的美的牌中央空调提供有偿的维保服务。维保范围为：主机、末端、整个系统的维护保养。

　二、维保期限：整个工程包工包料(压缩机、电脑板、风机除外)全部费用为：_________________元，保修期为十二个月。

　三、付款方式：合同签章后，甲方应先付全款的50%，即_________________元，作为运转资金，保修完毕余款一次付清。四、维保服务标准及内容

　严格按照美的中央空调维护保养手册，进行中央空调维护保养。具体内容如下：主机系统及管线定期进行一次检漏处理。电气、检查坚固接线接头、主电源、控制电源、压缩机电动机、排风机电动机，测量绝缘电阻，配电线缆、电加热器，测量直流电阻、各种传感器，正常使用时检查温度及压力，化霜出水，正常使用检查开关阀门、温控开关，电磁阀、高压阀、低压阀。定期梳整肋片，定期清洗肋片。定期清洗过滤器。

　五、甲方责任

　为乙方中央空调维保工作提供方便。

　六、乙方责任

　1、严格按公司中央空调维保手册向甲方提供中央空调维保服务。

　2、接受甲方监督，确保服务到位。

　3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场(特殊情况、2小时之内到达)。

　七、合同终止

　A、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同：

　1、甲方提供有关产权变更证明。

　2、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季，并经南京市权威鉴定确实存在问题。

　3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。

　B、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同：

　1、业权变更。

　2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。

　3、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。

　八、违约责任：

　1、若甲方违约：应向乙方支付一年内的所欠款项，乙方有权要求甲方继续履行合同。

　2、若乙方违约：应退还甲方所付的定金，甲方有权要求乙方继续履行合同。

　九、其它约定事项

　1、如果因第三方修理美的中央空调造成的损失乙方不承担责任。

　2、合同未尽事宜双方友好协商解决。

　十、本合同一式两份，双方各持一份,自双方签字盖章起成立，并依法生效。

　甲方：_________________乙方：_________________

　签订日期：_________________

亮化工程施工承包合同4

　订购方：____________________（以下简称甲方）

　承揽施工承方：___________________________（以下简称乙方）

　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律，法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，双方达成以下合同条款。

　第一条工程名称：_____________________________________________。

　第二条工程地点：_____________________________________________。

　第三条工程价款及支付方式

　1、工程价款

　2、支付方式

　工程验收后付合同金额的，余下在工程验收后。

　第四条工期

　工程期限为_________天，即合同生效时间为第一天计时，至第_________天止为工期。

　注：工期间如遇不可抗力因素雨，冰雹，四级以上大风，停电，地震等或甲方原因造成停电等原因，工期顺序后延。

　第五条双方责任

　甲方责任：负责工程的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工为止；向乙方提供准确的施工位置，确保此位置无管道线路以及其他障碍物；为乙方施工提供场所，水电等便于施工的'条件；按本合同第4条规定的工程款支付方式支付工程费用。

　乙方责任：

　(1）严格按照合同约定工期制作，施工完毕；

　(2）严格按照甲方确认的施工方案制作，施工；

　(3）如现场条件与既定方案不符，及时报请甲方协商修改确定；

　(4）负责按质量完成合同所约定的项目内容，如因安装不当导致的质量问题，一切责任由乙方承担；

　(5）在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中因施工不当出现的人员伤亡事故有乙方负责；

　(6）乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理遵守法纪，如有违法违纪行为，甲方有权按照相关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　6工程验收：乙方工程竣工后，通知甲方进行验收，甲方需在一个工作日内组织验收工程，逾期视为验收通过。

　第六条违约责任：

　1、甲方未能按照本合同第四条规定时间付款，每超一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

　2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条2的时间制作，安装完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额千分之五的违约金。

　3、乙方应保证工程质量，机构牢靠，抗风力等指标，达到七级抗风标准。

　4、如有甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均有甲方负责，乙方不退还甲方支付款项，且不承担任何责任。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分或全部的制作费。

　第七条保修

　1、保修期：自验收合格之日起，因施工和主材质量造成损坏保修壹年。

　2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。

　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　_________年____月____日_________年____月____日

亮化工程施工承包合同5

　签订地点：

　施工合同

　甲方：

　乙方：

　甲方现委托乙方承担御府江南小区内亮化工程。为明确甲、乙双方的权利、义务，本着平等互利、等价有偿的原则，经甲、乙双方协商一致，制定本合同。

　一、工程概况

　1、工程名称：御府江南小区内亮化

　2、工程地点：河间御府江南小区

　3、工程内容：御府江南小区内亮化工程供货、安装、调试。

　二、工程价款

　工程总造价合计为人民币165000元（含税金）。价款明细见附件：河间御府江南2期亮化工程预算。

　三、付款方式

　1、设备安装完毕，甲方验收合格后支付工程总造价的97%。

　2、产品质量保证金金额为合同总造价的3%，自产品正常使用一年后支付给乙方。

　四、工期工期： 30日。

　五、双方的责任和义务

　1、甲方负责提供必要货物仓库，以保证乙方能如期完成工程工期。按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。

　2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保证工程质量和工程进度的前提下，完成设备的供货和安装调试工作。并承担以下义务：

　（1）按约定的工程进度施工。

　（2）保证施工质量，确保安装工程符合国家相关质量标准。

　3、乙方施工过程中的水、电费等施工费用，由乙方自理。

　六、工程验收

　1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所提供的设备，乙方应协助甲方的验收。

　2、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。

　3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起5日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方14日内未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格；如甲方提出书面异议，甲、乙双方应在5日内达成处理意见。

　七、工程质量与售后服务

　1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从国家质量标准。

　2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。

　3、乙方对工程实行一年保修，负责免费更换或修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。保修期内凡属产品质量或安装问题，乙方负责12小时内上门服务，造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担，并在设备修理期间为甲方提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。

　4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所以设备之安装及操作手册一套。

　八、责任约定

　1、乙方应按照合同约定，按约定的工程进度交付并安装产品。产品不符合国家相关质量标准的，甲方有权要求乙方在5日内予以更换或退货，并赔偿甲方由此受到的损失。

　2、乙方应在合同规定期限内完成施工（不可抗力或甲方责任除外），延误工程进度的，每延误一日，需向甲方支付违约金为总工程总造价的0.05%，迟延工期超过五日，甲方有权单方解除合同。

　3、如因乙方原因影响工程进度并给甲方造成损失的，乙方承担所造成的全部损失。

　九、解决争议的方式

　因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或经双方主管部门调解，不愿协商或协商不成时，双方一致同意提交合同签订地人民法院诉讼解决。

　十、合同附件作为合同不可分割的一部分。本合同未尽事项，由甲、乙双方协商可以签订补充协议，补充协议作为本合同附件，具有同等法律效力。

　十一、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。自甲、乙双方签字盖章时生效。

　甲方（盖章）：

　乙方（盖章）：

　法人或委托代理人

　法人或委托代理人

　签订日期：___年____月____日

　签订日期：___年____月____日

;

空调安装安全协议书

空调又称为空气调节器。那么签订空调安装 承包合同 需要注意什么呢?以下是我整理的空调安装承包合同，欢迎参考阅读。

空调安装承包合同 范文 1

甲方：

乙方：

第一条 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等.自愿.诚信的原则，结合本工程实际要求，双方就本工程施工过程中的权利.义务和责任达成如下协议： 第一条 工程名称

第二条 工程地点：

第三条 合同价款(不含税价)：￥: 元(大写： )

第三条 合同工期：

开工日期：

第五条 工程承包方式：包工包料

第六条 工程承包范围：空调系统安装及调试。 人员培训：空调系统日常运行操作及维护。 第七条 组成合同的文件

1、本合同书。

2、报价表。

3、设备安装接线图(由厂家提供)。 4、签证变更资料及技术文件。

第八条 甲方的职责和义务：

第九条 1、组织图纸会审工作。

2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料.设备所用库房或场地。

4、负责提供乙方施工中的用水.用电协调工作。

5、负责为乙方施工人员提供临时住处，但被褥.食宿均由乙方自行负责。

6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

7、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

乙方的职责和义务：

1、必须服从甲方规定的现场管理办法。 2、参加图纸会审和技术交底。

3、严格科学合理组织施工, 甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的 安全 教育 培训工作和日常监管工作。

6、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。

8、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

第十条 合同价款的支付：

1、本合同工程款的支付方式: 转帐或现金结算 。

2、付款方式：合同签订后即付 的工程款，设备材料进场，提主机前付 的工程款,安装调试结束即付 的工程款，余款 作为质量保证金, 质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)

第十一条 保修期：

保修期为: 从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。

第十二条 材料.设备的供应

1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用，但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和 说明书 未竣工前由承包人保管使用，工程竣工后如数及时交给甲方保存。

2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量.规格.型号等必须符合技术要求。

第十三条 本合同未尽事宜，可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双 方法 人代表签字加盖公章方可生效。

第十四条 甲方严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有，直至付清全部款项为止。

第十五条 争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，可按下列方式解决： 1、依法向当地人民法院起诉。 2、提交长治仲裁委员会仲裁。

第十六条 合同的份数与生效

本合同一式三份，甲方两份，乙方壹份，经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。

甲方： 地址：

代表： 电话：

地址： 代表： 电话 乙方

空调安装承包合同范文2

发包人： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》、及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、互惠互利原则，就”青州市电力调度中心”中央空调安装工程施工总承包事宜，订立本合同，以资双方共同遵守。

一、 工程概况：

1、项目名称：青州市电力调度中心中央空调工程

2、工程地址：青州市花都大道北侧综合商务区内

二、承包方式：双包，即包工、包料、包安装

三、工程工期：

开工日期： 20_ 年10月 1 日 工竣工日期： 20_ 年 1 月 1日 (出风口安装除外)

四、承包范围及内容：中央空调设计施工图纸包含的全部工程量的采购及安装。注：(换热器、冷却塔、机房内所有水泵由甲方自行采购。费用由甲方承担。)乙方不负责强电及弱电施工，详见附件《分部分项工程量清单》。

五、工程价款及给付方式

1、工程价款： 本合同工程价款为固定包干总价人民币24万元(大写 ：贰佰肆拾壹万元整 )。 (不含税价)以上包干总价含：人工费、机具费、场地租用费、临时设施费，文明施工费，安装费， 措施 费，吊装费、规费，实验费、水电费，配合费，综合管理费，利润，以及施工期间的一切风险费用等全部费用，为固定包干总价，不论市场如何变化，结算时均不作任何调整;在设计图纸不发生更改的前提下，不论乙方施工的工程量是否超出《工程量清单》，结算时都不作任何调整;若设计图纸发生更改而造成工程量增加或减少，则增加或减少内容按照附件《工程量清单》相应项目的综合单价进行结算相应的增加和减少，如《工程量清单》中无相应的项目，则双方协商确定。

2、给付方式：

(1)合同签订后3个工作日内预付工程款，人民币 300000 元(大写： 叁拾万元 元整 )。

(2)乙方所有材料进场后，经甲方确认后七个工作日内、付材料总价款的80%，约1000000万。注：此款项包括前期预付款300000元在内。

(3)管道隐蔽工程完工后，甲方组织隐蔽工程的验收，验收合格后，于七个工作日内，支付至合同总价的70%，即人民币 约1700000 万元(大写：壹佰柒拾万元整 )。

(4)工程完工后，主机安装调试能正常使用，整个系统运行良好，经质量监督检验部门验合合格取得检收合格证，并通过综合竣工验收合格后十五个工作日内，给付本工程总价款的25%，即人民币 约600000 元(大写：陆拾万元整)。

(4)剩余5%为质保金，质保期满后给付，若有应付款项的，。应扣除相应款项后给付。

3、甲方向乙方付款时，乙方需出具其公司财务部门开具的收款 收据 ，否则，甲方有权拒绝付款。乙方应保证其提供的收据真实、合法、有效，否则，由此产生的一切经济纠纷和法律责任均由乙方承担。

五、工程质量及验收标准

1、工程质量：优良

2、工程竣工验收，应以施工图纸、设计更改通知，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

3、乙方根据甲方要求，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、实验、试压、测试 报告 。

4、工程竣工验收合格后，如果出现因施工质量引起的漏水现象及 其它 质量隐患，一切由乙方负责。

六、甲乙双方的权利义务

(一)甲方权利义务

1、指派 (联系电话： )为甲方现场代表，负责协调处理施工现场相关事宜。

2、为乙方提供施工用水、电接驳点。

3、对乙方工程质量、工程进度、工程安全进行指导、督促和检查，并提出整改意见。

4、组织工程验收，并进行最终的工程量确认。

(二)乙方权利义务

1、向甲方提供了加盖公司公章的营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证 安全生产 许可证等证明文件，并保证其真实、合法、有效。

2、指派施工现场相关事宜。

3、 编报施工设计和施工方案，施工进度计划，用水用电计划，开竣工知书，隐蔽工程验收单，并及时送甲方，经甲方、设计和监理批准后实施。

4、 严格按照施工图纸、说明和国家颁发的《通风与空调工程规范》进行施工，确保工程质量和安全，达到国家环保及相关职能部门的要求，并保证能通过综合竣工验收。

5、 乙方必须严格按照图纸及工程时清单约定的品牌完成本工程，不得偷工减料，使用假伪劣产品，若有前述情形，扣除该部份工程款并处以该部份金额两倍的罚款，在乙方工程款中直接扣除。

6、乙方采购的设备必须是符合国家标准并经相关部门检验合格的产品，乙方应向甲方提供相关产品的合格证。

7、乙方应服从甲方指挥和管理，自觉遵守施工现场相关管理制度，不得违章作业。

8、自行负责施工用水、用电的搭接、并承担相关水费、电费;

9、自行保护好已完工的成品或半成品，若有损坏或遗失，由乙方自行负责。

10、自行协调与其它分包单位的关系，维护施工秩序，确保工程按期顺利完工，并承担相关费用。

11、做好施工组织管理，及时清除安装垃圾，做到文明施工，工完地清。

12、乙方在工程施工过程中，必须做好施工记录，整理好施工技术资料、检测资料和实验资料。分部、分项每道工序完工后由乙方填写自检资料，填写资料所用表格必须符合建设工程施工质量验收规范实施指南(第二版)，施工完成后向甲方交付完整合格的竣工资料6套(乙方提供的资料应满足工程竣工验收及备案的要求)。

七、安全生产责任

乙方必须严格执行国家、山东省、潍坊市现行安全施工及文明施工相关规范;做到安全施工和文明施工，严格控制施工噪音、粉尘污染，及时清运建筑垃圾;在合同履行过程中发生的所有事故(包括但不限于在施工场地内或施工场地外发生的安全事故，意外事故、工伤事故)，概由乙方负责，并承担因此而产生的一切经济责任和法律责任。

八、质保期：质保期18个月，从通过“综合竣工验收之日起算。质保期内若出现质量问题，乙方应于接到甲方通知后六小时内进场处理，所有费用由乙方承担。若乙方未在六小时内进场处理的，乙方有权另行委托他人处理，费用由乙方承担，在质保金内扣除，不足部份，甲方有权另行追偿。

九、售后服务

1、 乙方保障工程应达到的设计制冷、制热量。 保修标准按国家“三包”标准实施。 在保修期内，乙方接到甲方维修通知在六小时内及时上门处理。 甲方应按照使用说明书正确操作。 乙方在维修过程中须保障甲方原有装修设备设施完好，如有损坏须及时恢复。

2、 保修期外，乙方接到甲方维修通知在六小时内及时上门处理。甲方承担相应费用。(具体费用由双方协商)

3、 从竣工验收合格之日起整体工程保修18个月(但因甲方原因和自然灾害造成的损坏除外)。整体工程保修期内每年免费保养两次。

4、 保修期内发生质量问题，若属安装、设备质量问题，由乙方负责解决;(甲供设备除外)属操作使用不当等问题由甲方承担费用。

九、违约责任

1、乙方未按本合同约定的时间内完成工程，每超期一日，乙方按本合同总金额的2‰向甲方支付违约金。

2、乙方施工质量不符合甲方要求的，乙方应负责整改至符合甲方要求为止，所需费用由乙方承担，造成工期延误的，每超期一日，乙方按本合同总金额的2‰向甲方支付违约金。

3、若因不可抗力造成本合同无法履行的，双方均不承担违约责任。

4、依照本合同第十条的约定解除、终止合同或暂停施工的，甲方不承担违约责任。

5、乙方单方提出解除或终止合同的，视为违约。本合生效后尚未进场施工前乙方单方提出终止合同的，应按合同总金额的10%向甲方支付违约金;本合同生效后，乙方已进场开始施工后提出解除或终止本合同的，应按合同总金额的10%向甲方支付违约金，工程款按实际工作量的50%结算。

6、甲方未能按合同约定的时间向乙方支付工程款的，每逾期一日，甲方按逾期付款金额的万分之二向乙方支付违约金。

十、合同争议解决方式

因本合同履行发生争议，甲乙双方协解决，协商不成时，依法向人民法起诉。

十一、其它

1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。

2、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方共同信守执行。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

空调安装承包合同范文3

需方： 乐分商城梁山兑换中心 (以下简称甲方)

供方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际情况，就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任，依据接待中心中央空调安装承包合同，达成如下协议：

第一条 工程名称 乐分商城梁山兑换中心

第二条 工程地点：水浒 文化 广场南临

第三条 合同价款：

￥: 43764.00 元(大写：肆万叁仟柒佰陆拾肆元整)包含设备、安装材料、运费等相关一切费用(详见报价单)。

第四条 合同工期： 以甲方电话通知开始施工，工期为签订合同后7日内

第五条 工程承包方式：包工包料

第六条 工程承包范围：空调系统安装及调试。

人员培训：空调系统日常运行操作及维护。

第七条 甲方的职责和义务：

1、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

2、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

第八条 乙方的职责和义务：

1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

2、根据现场设计施工图纸，参加图纸会审和技术交底。

3、严格科学合理组织施工, 甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

4、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

5、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作，并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

6、由于乐分商城局部不吊顶，所有管线必须美观，东西及南北走向必须保持在一条直线。

7、施工中，如发生人生安全.财产损失，质量事故，均由乙方自行负责。

第九条 合同价款的支付：

无支付定金，安装调试合格结束后一次性结清。

第十条 本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方代表签字并加盖公章生效。

甲方： 乐分商城梁山兑换中心 乙方:

地址： 地址：

代表： 代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

空调安装承包合同范文3篇相关 文章 ：

★ 空调安装承包合同范本

★ 空调安装承包合同范本

★ 空调安装承包合同模板(2)

★ 空调买卖合同范文3篇最新

★ 通用版空调销售合同范文3篇最新2020

★ 最新中央空调设备供货合同范文3篇

★ 空调安装工劳务合同样本

★ 5篇有关安装工程的承包合同范文

★ 中央空调施工合同范本

★ 2020最新版空调买卖合同范文3篇

空调的购销合同

在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到 协议书 ，签订协议书能够较为有效的约束违约行为。写协议书需要注意哪些问题呢?以下是我为大家推荐的关于一些空调安装安全协议书，希望能帮助到大家!

空调安装安全协议书1

甲方：

乙方：

为了搞好呼和浩特市清志 跆拳道 宣传牌安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条 甲方安全责任

甲方在乙方进行宣传牌安装前，对乙方现场负责人进行口头 安全 教育 ，甲方现场安全负责人为 ，其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

第二条乙方安全责任

⒈乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。

⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范 措施 ，做到安全文明施工。

⒊乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

⒋乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

⒌乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

⒍乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

⒎乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁宣传牌的安装作业。

⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

⒒乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

第三条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

空调安装安全协议书2

1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置，并且准确计算用料。

2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料，一经发现，作三倍赔偿。

3、在不破坏构造的情况下施工，如遇需打承重梁柱时，必须及时反映情况，不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm，开槽须使用切割机，暗管、暗盒埋设牢固，暗盒及表面开头必须平整一致。入墙水管要试水打压后封固，如因漏水所造成的返工，所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。

4、安装洁具要使用水平尺，如因洁具不水平所造成的返工，则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

5、要积极与其他工种配合，不能拖延影响 其它 施工进度。时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

6、不得向客户收取费用，如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工，若私自施工，则一切后果自行承担。

7、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

8、公司会扣留 5% 的工程保质金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或推托不去，将不退还工程保质金。

以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

工 程 名 称:

责任人签名: 日期

空调安装安全协议书3

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

为了加强装修人员的管理，经甲乙双方协商达成以下条款：

1、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育，督促施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。

2、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故，需负责修复，若造成其他经济财产损失和人员伤亡事故，乙方应全部承担经济及其它责任。

3、本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。望各工人安全施工，保证他人安全和自身安全。

甲方：

乙方：

年 月 日

空调安装安全协议书4

甲方：宣城百汇置业有限公司

乙方：河北明康机电设备有限公司

经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.

二、甲、乙双方的责任和义务

甲方

1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;

2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;

3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;

4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;

5、遵守本协议其他相关条款.

乙方

1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的'全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;

2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;

3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;

4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;

5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;

6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;

7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;

8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;

9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

三、本工程施工范围、工期要求

本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)

如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

四、安装费用及付与方式

1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。

2、安装费用的付与：

(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20__万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;

(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。

(4)安装费的3%为总包配合费用。

五、甲乙双方需补充说明的事项

六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

甲方(代表)签字：__

____年__月__日

乙方(代表)签字：__

____年__月__

空调安装安全协议书5

甲方：陕西__有限公司

乙方：

为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到 安全生产 ，人人有责，特签定本 安全 责任书 。

一、 乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

二、 乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、 乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查)，且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、 乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

五、 乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

六、 乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。(注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)

七、 在施工期间，由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。

八、 在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。

九、 乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十、 乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂，卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。

十一、 本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程 承包合同 附件。

若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束，并 经验 收结算、帐款付清后自行失效。

甲方：陕西__有限公司 负责人：

乙方： 负责人：

签定日期：

空调安装安全协议书相关 文章 ：

★ 最新空调安装安全协议书

★ 安装安全协议书范文

★ 安装安全协议书

★ 空调维修安全协议书

★ 空调安装施工合同范本

★ 空调安装承包合同范本

★ 空调安装承包合同范文3篇

★ 空调安装承包合同模板(2)

★ 空调拆装合同范本(2)

★ 空调安装承揽合同样本(2)

空调购销简单版合同

空调的购销合同范本（精选5篇）

　随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是我为大家收集的空调的购销合同范本（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

空调的购销合同1

　甲方：

　乙方：

　经甲乙双方友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，就格力中央空调设备购销事宜达成如下协议：

　一、设备价款：

　合同总额：大写：(另附详单)

　二、产品质量保证

　1、乙方提供的产品均为格力品牌。乙方所供产品保修期为18个月(以开具有效发票之日为准)或首次开机一年(以安装调试记录为准)，以先到期为准。

　2、甲方收到产品后如有异议必须在一周内向乙方提出申述。乙方将按有关规定妥善答复并加以改进。超过申述时限时，甲方不得以其他未列入本协议责任范围内的理由要求乙方接受退款或者降价。

　3、由以下原因而引起的产品质量问题损失由甲方自行承担：

　(1)甲方因存储不当造成的产品腐蚀及损耗

　(2)甲方不按规定指示或在不被认可的工程标准下进行工程安装

　(3)甲方在未经乙方认可的情况下擅自维修或使用不当

　(4)甲方在维修时使用不合适或不合格的替代材料

　三、责任承担

　1、乙方不需承担因甲方设计及安装不当或使用单位因使用不当等原因引起的相关责任。

　2、甲方不需承担因产品本身质量问题而引起的相关责任。

　四、付款方式

　五、解决纠纷方式

　本协议未尽事宜，双方友好协商。如需诉讼解决双方约定由乙方所在地人民法院管辖。

　六、其他

　a)本协议一式两份，双方各执一份。

　b)双方同意以上所列的.各项协议内容，并签字盖章生效。

　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　签订日期：_________年____月____日签订日期： _________年____月____日

空调的购销合同2

　供货方(甲方)：

　采购方(乙方)：

　一、 产品名称、商标、型号、数量、金额：

　数量合计 _________套 小写金额合计_________ 元 大写金额 _________佰 _________拾 _________万 _________仟 _________佰 _________拾 __________圆_________ 角 _________分

　二、 质量要求、技术标准、质量责任：

　1. 空调机按国标GB/T7725-1996《房间空气调节器》标准出品。

　2. 由厂家特约售后服务维修网点免费安装及免费保修3年。

　3. 人为造成的损坏及自行安装不在免费保修范围。

　三、交货及安装时间：

　四、提货方式及费用负担：

　五、结算方式：

　六、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，申报时送科龙公司一份。

　七、其他事项：

　八、本合同共一页，如需加附页，必须盖骑缝章才有效。

　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　签订日期：_________年____月____日　　　　　　　签订日期：_________年____月____日

空调的购销合同3

　卖方：(以下简称甲方)

　买方：(以下简称乙方)

　双方经友好协商同意达成一致后签署本合同，各方在此承诺已完全知悉并理解经双方协商确认的本合同的所有条款的含义。

　一、本合同下买方向卖方购买的产品明细、价格等情况由双方在本合同附件一中详细约定。

　二、质量要求、技术指标、卖方对质量负责的条件和期限：

　卖方对质量负责的期限和条件：质量保证期限(质保期)和售后服务按照交货之日起整机一年、压缩机三年。

　三、交(提)货时间、地点、方式：

　交货时间、地点、交货方式由双方在本合同附件中详细约定，交货地点和方式未有约定或约定不明确的都应被视为在卖方指定仓库交货。

　四、验收：

　4.1验收时间为货物送达交货地日期。

　4.2验收地点为买方指定交货地。

　4.3验收标准为本合同第二条第1款以及其他相关约定。

　4.4参加验收人为买卖双方授权代表。

　4.5提出异议期限为买方验货后卖方安装前，买方在验收后未提出异议的，视为卖方供货符合合同要求。

　4.6验货内容仅为货物的品牌、型号、数量、包装。

　五、付款方式和期限：

　买方以支票或银行汇款方式向卖方付款，买方应将款项交付卖方指定的银行账户，付款以款项到帐为准。

　六、违约责任

　6.1买方逾期付款，每延迟一天，应向卖方支付合同金额的千分之三的违约金。

　6.2卖方逾期供货，每延迟一天，应向买方支付延期供货部分合同金额的千分之三的违约金，但是不可抗力或者因买方未及时支付货款等买方原因造成的逾期供货除外。

　6.3买方逾期提货，每延迟一天，则必须向卖方支付延期提货部分金额千分之三的违约金及货物滞留保税库所造成的仓储费用。

　6.4买方应按合同约定的时间接受货物，逾期接受每天应按应收货物合同金额的千分之三向卖方支付违约金，同时买方并应支付逾期接收货物期间卖方保管或委托第三方保管的费用;逾期七天不提货(视为买方拒绝接受货物)，卖方可解除合同，因此给卖方造成损失的，买方应赔偿损失。

　6.5买方拒绝接受货物或无正当理由退货，应按合同金额的30%向卖方支付违约金。如属买方特别订制产品，则买方拒绝接受货物或无正当理由退货，应按合同总金额的100%向卖方支付违约金。

　七、特殊约定：

　设备安装前，买方应对货物负保管义务，并承担因保管不善引起任何货物损失的赔偿责任。

　八、合同纠纷解决方式：如因双方之间签订的合同、协议，或履行签订的合同、协议，或发生其他业务出现的争议，双方应协商解决;协商不成时，双方同意提交南京仲裁委员会仲裁解决。

　九、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字盖章后生效。本合同附件为本合同的组成部分，除非双方另有明确约定，附件内容与主合同相矛盾时应以主合同为准。

　十、本合同所有条款须同一台打印机打印，手写、涂改均无效。

　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　签订日期：_________年____月____日 签订日期： _________年____月____日

空调的购销合同4

　甲方：

　乙方：

　乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

　一、工程概况

　二、合同总额：合同总造价为人民币金额(小写) 元整，(大写)： 元整。

　三、设备的验收：甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况，如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。

　四、设备的安装及调试

　1、安装前，乙方应有合理的施工组织安排和措施，保证工程质量和工期。

　2、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工，若工程变更经甲方同意后进行。

　3、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等，需由甲方负责协调、解决。

　4、施工现场管理由乙方负责，甲方应指派专人作为工地代表，负责联系、协调解决施工中的问题。

　5、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。

　6、设备的调试由乙方负责，甲方应指派有关人员予以协调，并提供试机所需的.水电等必要条件。

　五、维修范围及包修期

　设备(格力主机)包修按厂家规定认真执行，在包修期内若因设备本身与设备安装质量引起的原因，由乙方负责修理或更换设备零件，费用由乙方负责;若甲方操作失误造成的事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。

　六、甲方责任

　1、严格遵守合同所定付款方式，及时付款，若未按合同规定付款，乙方有权拒绝施工。

　2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。

　3、甲方向乙方提供必要的施工条件。

　1)提供施工用水、电及工具库房。

　2)满足乙方对施工现场的要求。

　3)协调好各工序间的交接。

　4)电源上线部分由乙方负责，乙方负责将电源引到室内风盘旁边。

　5)甲方负责与物业协商机组的所放位置。

　6)出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。

　7)设备进厂后由甲方详细验货合格后，乙方开始施工，甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。

　8)外机到场由乙方吊装，乙方协调。

　七、乙方责任

　1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。

　2、认真履行施工合同中所约定的条款，做到文明施工，如违章操作造成人员伤亡，责任由乙方承担。

　3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。

　4、认真执行公司售后服务政策，负责整机正常维护。

　5、工程验收后免费为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。

　八、工程变更：如工程发生变更，甲、乙双方互相提前书面通知，一同协商，双方签字生效，费用另计。追加的费用支付方式另行协商。

　九、工程竣工

　设备安装完毕，甲方全面验收，若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准，视为验收全部合格。

　十、付款方式与工期

　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款，若增加项目双方另行协商;

　2、本合同工程安装总价款为_________人民币：

　(1)合同签定后，甲方支付乙方定金_________元

　(2)2011年月日，甲方付乙方_________元整。(向厂家交款定室内机组，收款后开始施工室内部分)

　(3)2011年月日，甲方付乙方_________元整。(向厂家交款提取室内，外机组，收款后开始施工室内外部分)

　(4)质量保证金元，于空调正式启用后一年内付清。

　3、乙方按照上述日期和进度计划进行安装，因乙方原因导致工期延误的，每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。

　十一、争议的解决：

　甲乙双方对执行合同发生意见分岐时，应友好协商解决，如协商仍不能解决时，双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。

　十二、免责条款：

　由于不可抗拒因素(如：战争、自然灾害、天气异常等)造成不能履行合同，免除乙方责任;由于甲方原因(如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因)造成工期延误免除乙方责任。

　十三、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　签订日期：_________年____月____日 签订日期： _________年____月____日

空调的购销合同5

　供方：(以下简称甲方)

　需方：(以下简称乙方)

　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本空调设备购销合同。

　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额

　注：本报价含税票(含物价款、安装、调试、检测、服务费、配套费)等一切费用。

　二、质量标准、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：机组自进场验收之日起计算，整机保修60个月，整体工程保修5年。

　三、交(提)货地点、时间：需方工地现场。

　四、空调设备接收及验收标准

　1、需方应在接到我方书面或电话通知后，当空调设备运至交货地点时，2小时内组织验收及设备接收工作。

　2、验收标准按照奥克斯企业标准，验收工作由需方现场代表与供方代表共同执行。

　五、供方安装时水电费用由需方负责。

　六、结算方式及期限

　合同签订后，需方向供方付50%预付定金(大写)整，设备到现场安装调试后一次性付清余款(大写：)元整。

　七、支付方式

　汇款现金

　八、违约责任

　1、供方责任：供方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾、泥石流等)而不能交货或逾期交货达10日，供方须按照不能交货部分货款的10%承担违约责任。

　2、需方责任：

　需方定购的物品规格、型号不得任意退换，如需方非因不可抗力(如地震、水灾、风灾、泥石流等)要求退换，则赔偿退还物品总金额的5%作为赔偿金，如为以下情况之一者，全额赔偿：

　A、根据需方特殊要求特制的产品;

　B、产品已经损坏或配件不全;

　九、合同纠纷解决方式：供需双方协商解决，协商不成时以需方所在地法院起诉。

　十、其他约定事项：如有未尽事宜，另行商议。

　十一、本合同一式2份，其中供方1份，需方1份，均具有同等法律效力。

　十二：本合同经供需双方签字盖章后，在有效期限内生效。

　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　签订日期：_________年____月____日 签订日期：_________年____月____日

;

设备机械维修合同范本5篇

空调购销简单版合同范本

　随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是我为大家整理的空调购销简单版合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

空调购销简单版合同1

　甲方：

　乙方：

　经甲乙双方友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，就格力中央空调设备购销事宜达成如下协议：

　一、设备价款：

　合同总额：_______大写：_______

　二、产品质量保证

　1、乙方提供的产品均为格力品牌。乙方所供产品保修期为18个月（以开具有效发票之日为准）或首次开机一年（以安装调试记录为准），以先到期为准。

　2、甲方收到产品后如有异议必须在一周内向乙方提出申述。乙方将按有关规定妥善答复并加以改进。超过申述时限时，甲方不得以其他未列入本协议责任范围内的理由要求乙方接受退款或者降价。

　3、由以下原因而引起的产品质量问题损失由甲方自行承担：

　（1）甲方因存储不当造成的产品腐蚀及损耗

　（2）甲方不按规定指示或在不被认可的工程标准下进行工程安装

　（3）甲方在未经乙方认可的情况下擅自维修或使用不当

　（4）甲方在维修时使用不合适或不合格的替代材料

　三、责任承担

　1、乙方不需承担因甲方设计及安装不当或使用单位因使用不当等原因引起的相关责任。

　2、甲方不需承担因产品本身质量问题而引起的`相关责任。

　四、付款方式：

　五、解决纠纷方式

　本协议未尽事宜，双方友好协商。如需诉讼解决双方约定由乙方所在地人民法院管辖。

　六、其他

　a）本协议一式两份，双方各执一份。

　b）双方同意以上所列的各项协议内容，并签字盖章生效。

　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　_________年____月____日_________年____月____日

空调购销简单版合同2

　供货方（甲方）：

　采购方（乙方）：

　一、产品名称、商标、型号、数量、金额

　数量合计_________套小写金额合计_________元大写金额_________

　二、质量要求、技术标准、质量责任：

　1、空调机按国标GB/T7725—1996《房间空气调节器》标准出品。

　2、由厂家特约售后服务维修网点免费安装及免费保修3年。

　3、人为造成的损坏及自行安装不在免费保修范围。

　三、交货及安装时间：

　四、提货方式及费用负担：

　五、结算方式：

　六、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，申报时送科龙公司一份。

　七、其他事项：

　八、本合同共一页，如需加附页，必须盖骑缝章才有效。

　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

空调购销简单版合同3

　一、双方当事人

　需方：（以下简称甲方）

　供方：（以下简称乙方）

　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按辛普森生产厂家技术标准及施工图纸设计参数要求。保修期为调试合格后空调运行2个冷暖周期，在保修周期内当设备发生故障时，供方技术人员必须在接到需方书面、口头、电话或电子方式通知后4小时内到场维修。

　三、交货地点、时间、收货单位：杭州上城区复兴路玉龙酒店施工现场，交货时间约定为合同签订生效后70天内，需方提前7天通知供方交货的具体时间。收货单位为需方单位名称。

　四、交货方式费用：按需方要求供方免费送抵施工现场。

　五、合理损耗及计算方法：运输过程中的损耗全部由供方负责。

　六、包装标准包装物供应与回收和费用负担：按厂家标准包装，包装不回收。

　七、验收标准、方法及提出异议期限：根据国家标准、施工图参数及厂家技术标准验收。验收方法为设备安装调试完成试运行1个月后满足设计要求及使用要求。

　八、付款方式及期限：自合同签订后一周内需方支付合同价款的30%作为定金，设备运抵交货地点后需方再支付合同价款的60%设备款，余款10%在安装调试完成后，供方提供合同造价的5%设备维修银行保函后一次性付清。

　九、担保及违约责任：设备保修以银行保函形式担保。在合同履行过程中若有违约行为，违约方承担合同价款的20%作为违约金。

　十、解决合同纠纷方式：按照《合同法》的有关规定执行。合同履行过程中如有争议，双方友好协商解决，协商不成由需方所在地法院管辖。

　十一、其他约定事项：

　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________

　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

;

设备机械维修合同范本1

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对辖区地下室泵房的消防补水泵设备及电机进行保养维修、配件更换服务，经甲乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

一、服务项目

水泵设备维修保养、更换机封轴承及相关配件，软联接、电机定转子保养维护、绝缘检修、机械流调、换注油。

二、水泵型号、数量

1) 22KW消防泵三台

2) 90KW消防泵 二台

3) 5.5KW多极补水泵 一台

三、保养范围及价格

1)22KW消防泵更换轴承、机封、叶轮保养3台-2900=8700元

2)90KW消防泵更换密封、轴承、电机散热器及整体保养注油2台- 3800=7600元

3)更换强弹力软联接 2套-650=1300元

4)5.5KW多极补水泵更换轴承、密封、叶轮等1台- 1950=1950元

合同总造价为壹万玖仟伍佰伍拾元整 ￥19550元

四、维修要求及保养周期

乙方应按甲方要求，由多年维修 经验 专业人员按国家相关标准进行维修。

保养时间：20--年-月-日至20--年-月-日

五、付款方式

乙方在合同期内保质保量完成各项工作内容，经甲乙双方共同确认验收后，五个工作日内，一次性将合同款项的97%汇入乙方指定帐户，余3%质保金一年后付清。

六、本合在双方盖章后生效。

甲方(盖章)：

负责人签字：

账号：

开户行：

乙方(盖章)：

负责人签字：

开户行：

账号：

设备机械维修合同范本2

供方:

需方:

一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以便共同遵守。

二、产品名称、型号、序号、故障原因、处理 方法 、收费金额

差旅费：

上门服务费：

合计人民币金额(大写)：

三、维修方式、维修地点：_____________________________________________

四、修复设备的交付方式、地点：_____________________________________________

五、需方在按本合同付款后，供方实施维修，在_________日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。

六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方提供三个月的保修。

七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并另订合同，方为有效。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》及 其它 相关规定执行。

九、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由_________仲裁委员会仲裁。

十、上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，_________作为附件。

十一、本合同另附件_________张，本合同一式_________份，双方各执一份，传真件有效。

十二、其它约定事项：_______________________________

供方:

需方:

签订时间: 年 月 日

设备机械维修合同范本3

甲方(供方)：

需方(乙方)：

收 货 单 位：

甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关医疗器械销售的规定(附件一、二)，达成如下条款，以期双方信守执行。

一、产品名称、型号、数量、配置、备注

二、产品的质量要求和技术标准

1、甲方确保其提供的产品及零配件是全新且未给使用的，并符合国家有关标准、制造厂家标准及合同要求。

2、甲方确保上述产品符合国家检验标准，并具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

3、因产品质量问题发生争议的，由甲、乙双方共同委托的具有鉴定资质的技术单位进行质量鉴定。该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。若产品经鉴定确有质量问题的，则乙方有权向甲方提出退换和索赔。

三、产品的运输

1、甲方按照乙方的书面指示(附件三)发货并承担运费。

2、甲方在收到乙方支付的全额款项后的15个工作日内，办理完毕发货手续。并将发货凭证传真给乙方。

3、甲方应在接到乙方书面到货通知后3个工作日内安排工程师到达指定地点。

4、甲方随同产品一并提供如下文件：操作手册、使用 说明书 、卫生部卫生行政许可批件、医疗器械注册证及附表、工作记录单、培训资料、合格证明。

5、若乙方在甲方办理完毕发货手续后，变更产品的送货地点、时间或收货人的，则因此发生的全部费用均由乙方承担。

四、产品的安装、调试及人员培训

1、甲方工程师应在首次装机前核对产品编码与产品约定实际使用人是否一致。若不相符，则甲方工程师有权不予安装、调试以及进行人员培训。因此导致的一切损失均由乙方承担。

2、上述信息经核实一致的，则甲方的工程师应在三个工作日内完成产品的安装调试，并确保产品能够正常投入使用。

3、甲方工程师在完成产品安装调试后，免费负责对相关人员进行安装、调试和操作的培训，时间为连续的三天。

4、若甲方工程师到达指定现场后，因甲方原因造成无法进行安装、调试和人员培训的，由甲方承担全部费用，直至产品安装调试及人员培训完成。

5、若甲方工程师到达指定现场后，非因甲方原因造成得无法进行安装、调试和人员培训的，自甲方工程师到达指定现场的第四日起，由乙方按每日500元的标准向甲方交付违约金。乙方拒不支付的，甲方有权停止对产品的安装、调试及人员培训。

五、验收时间及标准

1、甲方与乙方(或乙方书面认可的产品实际使用方)应在产品安装调试培训完成时，共同对产品进行检查验收。乙方(或乙方书面认可的产品实际使用方)无正当理由拒不到场验收的，视为甲方提供的产品符合本合同的约定。

2、若产品存在型号、数量或技术问题的，甲方应在十五个工作日内，按照本合同的约定，采取补足或者更换的处理 措施 ，并承担由此发生的一切费用。

3、甲与乙方(或乙方书面认可的产品实际使用方)双方根据原厂家质量标准(符合国家检验标准)进行验收。验收合格后，双方应在《验收合格单》上签字确认。

六、保修期限及费用承担

1、甲方对产品的整机保修期为壹年,射频源保修二年，真空泵保修二年或1200锅(以先到为准)，自甲方与乙方(或乙方书面认可的产品实际使用方)验收合格之日起计算。同时，甲方在保修期内免费更换零配件和设备升级服务。

2、产品验收合格后，甲方直接对产品的实际使用方承担保修责任，以确保产品性能的可靠稳定。

七、售后服务及响应时间

1、甲方承担产品的售后服务责任。

2、甲方售后服务中心的工作时间为：为全天24小时;统一服务电话为：4008866033。

3、甲方应在故障接报2小时内安排专业技术人员对故障进行电话处置。如2小时内无法通过电话解决的，则甲方应在此后的24小时内安排专业技术人员到达现场提供服务。

4、上述服务费用在壹年保修期内的，由甲方承担;超出壹年保修期的，由甲方与乙方(或其书面认可的产品实际使用方)另行协商确定。

八、特别约定

1、甲、乙双方对于根据本合同而知悉或获得的对方之商业秘密、未经对方书面许可，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。

2、乙方承诺不向第三方透露甲方的市场情况、营销手段等商业秘密。否则，乙方应向甲方支付伍万元的违约金。若因此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

3、乙方对售出的甲方产品必须做好保密的工作,不容许非甲方人员的擅自拆卸,严格保护甲方产品归属的知识产权，否则甲方有权利不履行任何售后服务政策，并保留进一步追索权。

4、乙方确保甲方产品的实际使用人为收货单位。若甲方产品未在约定实际使用人，则乙方应将该产品从第三方处追回并向甲方支付壹拾万元的违约金。给甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。

九、不可抗力因素

1、本合同所指“不可抗力”是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。 如地震、水灾、旱灾、战争、政府禁令、罢工等。

2、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明或对方认可以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、违约责任

甲、乙双方应当严格履行本协议的条款。任何一方未履行本协议约定的义务而给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

十一、解决合同纠纷的方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效方式

1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

2、本合同的附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

设备机械维修合同范本4

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方委托乙方对-----综合办公大楼地下室中央空调机房、泵房内的全部水泵设备进行维修保养服务，经甲、乙双方友好协商，签订本合同并遵照执行。

一、服务项目

水泵设备维修保养。

二、水泵类型、数量

各种型号的水泵38台。

其中，型号为：

SJS200—400IC45KV循环泵4台

SJS200—250IC30KV循环泵2台

1。1KV的积水循环泵4台

消防压力45KV循环泵4台

污水处理泵8台

28型生活变频泵7台

补水泵2台

深井水泵7台

三、维修、保养服务范围及价格

1、需维修的水泵设备损坏部件更换配件数量价格：

SJS200—250I上轴承1只，1120元;

SJS200—250I下轴承1只，580元;

SJS200—400IC上轴承2只，3200元;

SJS200—400IC下轴承2只，1240元;

65GDL24—12-3下轴承1件，270元;

65GDL24—12-3机械零件1件，450元;

SLS200—250机械零件1件，840元。

2、38台各种水泵设备需维护保养、消防水泵设备系统启动统调，包括耐磨耐高温润滑油脂、螺丝垫子等维护必需品，包干价格5000元。

此次维修及维护保养服务为包工、包料、包价、保质的“三包一保”维保服务项目。合同费用总金额(大写)：壹万贰仟柒佰元整(￥12700元)。

四、付款方式

1、乙方在合同工期内保质保量完成合同工作内容，经甲乙双方方共同确认无故障，水泵设备处于正常运行状态的，甲方验收签字，并在验收签字后五个工作日内一次性支付合同费用总金额的94%，余6%为质保金。

2、合同款项汇入乙方指定账户。

五、服务技术要求

1、乙方保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，具备国家有关规定的水泵维护保养资质，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

2、对上述设备提供一次全面的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油，设置、调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。

3、所有检修维护的水泵设备各固定连接部位不应有松动;各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象;附属系统的运转应正常;管道连接处应牢固无渗漏;轴承的温度应符合设备技术文件的规定;各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定;润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象;泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠;机械密封(或填料密封)的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。

六、双方权利和义务

1、甲方应为乙方在不违反业主相关管理规定的情况下，提供进行维修保养的必要场所、工具和其它一些工作上的方便。

2、乙方施工期间，必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。由于乙方未做

3、乙方应掌握所有维修保养水泵设备的准确信息，如出现合同维修保养内容不能满足水泵设备正常运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议。

4、在维修过程中，如发现新的机件损坏或失效需要更换时，应及时书面告知甲方，在征得甲方同意后实施更换，被更换零部件的材料费由甲方承担。乙方提供的零部件应为设备原制造厂出品的原厂合格配件。乙方经努力仍无法采购到原厂配件的，经甲方同意，乙方可以采购其它品牌的同型号配件，但应保证该配件的质量、性能、技术参数等不低于原厂配件。

5、甲方负责合同维修保养水泵设备日常管理工作，并跟踪维修记录。乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、维护保养单位名称、使用单位名称、设备型号和额定功率等技术参数、维护保养项目、本次维护保养时间、配件更换记录、使用建议等。记录作为竣工验收的凭证。

6、乙方对维护保养的设备的使用性能负责，在维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的.性能符合相关技术标准要求。在维保期间，乙方应对设备可能存在的故障隐患作出评估，并进行恰当的预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知甲方，并提出消除隐患建议。

7、由于乙方维保不当所造成的损失，由乙方承担全部责任。

七、合同的生效、变更与终止

1、本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

2、若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更，需另行签订变更协议。

3、本合同履行完毕自行终止。

八、本合同如有未尽事项，由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

九、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方： (盖章) 乙方：(盖章)

甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

委托代理人签字： 委托代理人签字：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

设备机械维修合同范本5

甲方：(受维护方)

乙方：(维护方)

兹有甲方委托乙方()维护、维修下列办公设备：

一、合同期间内甲方机器如发生故障，可立即打电话通知乙方，乙方在接到通知后必须在2小时内安排技术人员前往甲方进行维修、维护;如在当天下午17:00后接到甲方电话，须在第二天上班后1小时内安排技术人员前往甲方进行维修维护。乙方不再收维修维护费。在维修过程中如须更换零配件及耗材，甲方须承担零配件及耗材费用。

二、维护、维修的合同金额：电脑主机台、打印机为台，传真机台，复印机台及网络维护，总金额元(大写元整)。本合同正式生效时，甲方以现金或转帐支票形式支付给乙方，首付总金额的60%为(大写元)，双方合作满半年结清其余40%，金额为元(大写元)。

三、设备在本合同期限内，甲方应优先采购乙方所供应耗材，耗材价格不得高于市场零售价,以公司最优惠价供给甲方。甲方在请非乙方之技术员维修、维护，乙方在本合同内应负维修、维护责任即告终止，所付之维修、维护费将不予退还。以后维修、维护工作视收费处理。

四、本合同所规定之权利及义务，没有经双方同意不得增删涂改及转让。

五、合约有效时间，自签订之日起一年内有效。期满后，若双方无异议，再续签合同。

六、本合同一式两份，双方各执一份为凭，由双方负责人签字认可并加盖公司印章后生效。年月日起至年月日止。

甲方：乙方：

负责人：

地址：

电话：负责人：地址：电话：

设备机械维修合同范本5篇相关 文章 ：

★ 设备维修合同简单版范本4篇

★ 正规设备维修合同范本4篇

★ 设备维护承包合同范本5篇

★ 设备维保合同范本

★ 机械维修合同范本

★ 机械设备维修合同范本

★ 5篇实用设备维护承包合同范本

★ 标准版设备维修合同书

★ 工厂设备维修合同简单版范本4篇

★ 设备维修保养合同范本